Договор №11-04/08




НазваниеДоговор №11-04/08
Дата публикации30.01.2014
Размер45.9 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
Договор № 11-04/08
«28» февраля 2008г. Г. Киев
Частное предприятие «Светотехника», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора предприятия Пуговкина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое Акционерное Общество «Киевский речной порт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя правления Ильина Виталия Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили данный Договор о следующем:


  1. Предмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется выполнить работы по переоборудованию обозначенных Заказчиком объектов, а Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем работы и своевременно осуществить их оплату на условиях данного Договора.

1.2 Предметом переоборудования являются судовые сигнально-отличительные фонари для применения на несамоходных суднах внутреннего плавания, выполненных: с доработкой по техническим требованиям Заказчика.

1.3 Переоборудование сигнально-отличительных фонарей для проведения доработки осуществляется исполнителем за счет Заказчика в срок, указанный в п. 5.2. настоящего Договора.

1.4 Перечень и количество объектов надлежащих переоборудованию, определяются Заказчиком и обозначаются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение №1).
2. Качество работ и гарантия

2.1 Качество выполнения переоборудования объектов должно соответствовать:

- техническим требованиям Заказчика (Приложение №2 настоящего Договора);

- требованиям Правил судоходства на ВВПУ и иметь одобрение Регистра судоходства Украины.

2.2 Исполнитель гарантирует качество и надежность выполняемого переоборудования при соблюдении требований Заказчика по хранению и эксплуатации, на протяжении 12 месяцев после сдачи выполненных работ Заказчику.

2.3 При обнаружении дефектов переоборудования в объектах при приеме выполненных работ, а также при монтаже, наладке и эксплуатации объектов, в период гарантийного срока вызов представителя Исполнителя обязателен.

2.4 Допускаются работы по замене переоборудованных объектов с признаками дефектов (неисправностей) проводить специалистами Заказчика после согласования с Исполнителем, при этом по каждому случаю составляется акт. Необоснованный вызов представителей Исполнителя осуществляется за счет Заказчика.
Исполнитель______________ Заказчик________________

2.5 Недостатки переоборудования (неисправности) Исполнитель устраняет за свой счет в 15-ти дневный срок со дня обнаружения.
^ 3. Сроки и порядок сдачи работ

3.1 Выполнение работ осуществляется за счет Заказчика не позднее чем через 14 дней после подписания Договора.

3.2 Работы должны быть выполнены до 25.03.2008 г.

3.3 Подтверждением факта выполнения работ является Акт приемки-сдачи выполненных работ.

3.4 Место выполнения работ – г. Киев.
^ 4. Цена и порядок расчетов

4.1 Заказчик оплачивает выполнение работ по ценам, указанным в спецификации №1.

4.2 Цены указаны с учетом НДС.

4.3 Общая стоимость выполнения работ по переоборудованию согласно п.1.2. настоящего Договора составляет - 123300,00 грн. (сто двадцать три тысячи триста грн. 00 коп.), в том числе НДС – 20550,00 грн. (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят грн. 00).

4.4 Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке путем перевода денежных средств на текущий счет Исполнителя из расчета – 50% стоимости в виде предоплаты и 50% стоимости не позднее 5-ти дней после приемки выполненных работ.
^ 5. Ответственность сторон

5.1 Заказчик, за просрочку оплаты выполненных работ по переоборудованию платит Исполнителю штрафную неустойку в размере двойной учетной ставки НБУ от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 50% общей стоимости работ.

5.2 Исполнитель, за нарушение сроков выполнения работ по переоборудованию платит Заказчику штрафную неустойку в размере двойной учетной ставки НБУ от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 50% общей стоимости работ.
^ 6. Срок действия данного Договора

6.1 Данный Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2008г.
7. Форс-мажор

7.1 Выполнение сторонами обязательств по данному Договору может быть приостановлено только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийного бедствия, вооруженного конфликта, перекрытия движения транспорта в следствии забастовки, решений Правительства или других обстоятельств, которые находятся вне контроля сторон.

Исполнитель______________ Заказчик________________
7.2 Сторона испытавшая действие обстоятельств непреодолимой силы, должна на протяжении трех календарных дней уведомить об этом другую сторону. Факт наличия и срок действия форс-мажорных обстоятельств подтверждаются Торгово-промышленной палатой Украины.

7.3 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока выполнения обязательств возобновляется.
^ 8. Разрешение споров

8.1 При возникновении расхождений во время выполнения условий Договора, стороны разрешают их по взаимному согласию путем дружеских переговоров.

8.2 В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Украины, в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.
^ 9. Прочие условия

9.1. Данный Договор составлен на трех листах в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.2 Все изменения и дополнения к данному Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
^ ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ЧП “Светотехника” ОАО “Киевский речной порт”

99038 г.Севастополь, пр-т 04070 г.Киев, ул. Верхний Вал,70

Октябрьской революции, т\с 2600330011286 в ПКФ

д.32,кв.400 АТ “ВиЭйБи Банк” г. Киева

т/с 2600814361 в КРД РБ “Аваль” МФО 321637

г. Симферополя МФО 324021 код ЭГРПОУ 03150071

код ЕГРПОУ 31576236 ИНН 031500726654

ИНН 315762327055 Свидетельство№100019389

Свидетельство№39847399

Директор ЧП “Светотехника” Председатель правления ОАО

“Киевский Речной Порт”

_____________ /М.А.Пуговкин/ _______________ /В.В.Ильин/


Согласовано:




_________________ Нетесюк Г.П.

___________________Новикова А.В.

_________________Мадюжин А.П

___________________Биктагиров В.М.

_________________Карпенко А.А

___________________Костив Ю.С.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Договор №11-04/08 iconБрачный договор
Брачный договор можно определить как письменный, нотариально удостоверенный договор, заключенный между лицами, подавшими заявление...

Договор №11-04/08 iconОдной из разновидностей семейных договоров является договор между...
Брачный договор письменный, нотариально удостоверенный договор, заключенный между помолвленными или между супругами и направленный...

Договор №11-04/08 iconОдин договор можно оформить на нескольких туристов! Договор о реализации...
В дальнейшем именуемый Клиент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем

Договор №11-04/08 iconДоговор найма (аренды) недвижимого имущества
«Наниматель», с другой стороны, а вместе «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем

Договор №11-04/08 iconДоговор № подряда на выполнение отделочных работ
Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее “Договор”) о нижеследующем

Договор №11-04/08 iconДоговор № на сервисное обслуживание
Ооо «рс техсервис», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице руководителя сервисного департамента Михайличенко В. П., действующего...

Договор №11-04/08 iconДоговор оферта
Гражданского кодекса Украины указанный договор является публичным, т е его условия одинаковы для всех потребителей. При полном согласии...

Договор №11-04/08 icon2 Основанием обязательства, обеспеченного поручительством по этому...
Гражданского кодекса Украины и Хозяйственного кодекса Украины, заключили данный Договор поручительства (в дальнейшем именуется "Договор")...

Договор №11-04/08 iconДоговор денежного займа
Стороны, а каждая отдельно – Сторона ), заключили договор денежного займа (далее Договор) о следующем

Договор №11-04/08 iconДоговор денежного займа
Стороны, а каждая отдельно – Сторона ), заключили договор денежного займа (далее Договор) о следующем

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<