В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора




Скачать 150.8 Kb.
НазваниеВ лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора
Дата публикации11.06.2014
Размер150.8 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
Договор подряда № ______

на производство работ по капитальному ремонту

г. Трехгорный « » 2011 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Похлебаева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Югстройинтерм», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора

Васильченко А.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. ^ Предмет договора

    1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт санузлов 3 блока главного корпуса Представительства ФГУП «ПСЗ» - ДОК «Рябинка», находящегося по адресу: г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 24, в номенклатуре, объемах и перечне работ, определенных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту здания (сооружения), упомянутого в п. 1.1. настоящего Договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего Договора, задания Заказчика и проектной документации.

1.3. Для выполнения указанных пунктами настоящего Договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке проектно-сметную документацию в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора.

1.4. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть закончены к 31.05.2011 года и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.

  1. Стоимость работ и условия оплаты

2.1 Стоимость работ по капитальному ремонту объекта определяется на основании приложения № 2 (договорная цена и локальная смета), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 659858,65грн. (Шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь гривен 65 коп), в том числе НДС 109676,44 грн.( Сто девять тысяч шестьсот семьдесят шесть гривен 44 коп)

Цена Договора включает в себя все расходы по исполнению предмета Договора (стоимость работ, материалов, упаковку, доставку, хранение, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, накладные и командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет).

Расчёты по настоящему договору проводятся в валюте Российской федерации – рублях, по курсу ЦБ РФ на момент оплаты. Расходы по перечислению денежных средств от Заказчика к Подрядчику несет Подрядчик.

2.2. Указанная в п. 2.1. стоимость работ является твёрдой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтённых проектом дополнительных объёмов работ, согласованных с Заказчиком и оформленных Актом на непредвиденные работы согласно п. 6.8. МДС 13-14.2000.

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, не подтверждённые дополнительным соглашением сторон к настоящему Договору, оформленным письменно, оплачиваются Подрядчиком за свой счёт при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Заказчик оплачивает работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в следующем порядке:

2.4.1. Путём перечисления аванса в размере до 40% от суммы настоящего Договора на закупку материалов в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.4.2. Окончательный расчет производится за фактически выполненные работы и принятые объемы работ в течении 30 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий, или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф. 3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф. ОС-3).

2.4.3. При проведении окончательного расчета Заказчик вправе запрашивать документы по фактическим расходам Подрядчика при проведении работ.

  1. Сроки выполнения работ

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ ______________.

окончание работ до 31.05.2011 г.

3.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 1 настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения капитального ремонта.

  1. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП.

4.3. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком.

В случае, когда в переданную Подрядчику документацию Заказчик вносит изменения, он обязан за 10 дней до начала производства работ по измененной документации, передать уточненную документацию Подрядчику, уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные договором. Все изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по настоящему Договору, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

  1. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьёй 2 настоящего Договора, обязуется:

5.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

5.2. Обеспечить:

  • производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

  • качество всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

  • своевременное, безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, поставляемых Заказчиком, а так же осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

5.4. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядными организациями. В информации должны излагаться следующие сведения: наименование и адрес субподрядчика; предмет договора; номер, дата лицензии и срок её действия.

5.5. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлечёнными субподрядчиками за координацию их действий.

    1. Соблюдать требования правил по охране труда.

5.7. Осуществить в процессе производства систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительных работ.

5.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного работой объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а так же строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

5.12. Подрядчик обязуется соблюдать все требования охраны труда, промышленной безопасности, в соответствии с существующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями экологической, энергетической, пожарной безопасности.

5.13. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

5.14. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

5.15. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью.

    1. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

    2. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

    3. Подрядчик обязуется в течение суток направлять Заказчику информацию об инцидентах, авариях, несчастных случаях

    4. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить возможность для осуществления Заказчиком периодического контроля за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, в рамках заключенного договора подряда. При выявлении Заказчиком нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика, должно быть составлено письменное уведомление с перечисленными нарушениями и направлено Подрядчику для их устранения, в разумный срок.

  1. Производство работ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приёмки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

6.2. В случае появления непредвиденных работ Подрядчик письменно информирует Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению непредвиденных работ только после письменного разрешения Заказчика, составлением и утверждением Заказчиком сметы. Увеличение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой всех расходов за счёт Подрядчика.

6.4. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика для выполнения следующих работ:

  • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

  • исключить любую работу;

  • изменить характер или качество или вид любой части работы;

  • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.5. Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора и проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

  1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта

7.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания акта.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.3. Приёмка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности путём подписания обеими сторонами акта о приёме-сдаче отремонтированных основных средств (ф. ОС-3).

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства или ремонта, составляющего предмет настоящего Договора подряда, до приёмки этого объекта Заказчиком несёт Подрядчик.

  1. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

  • надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами другими документами, удостоверяющими их качество;

  • выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

  • - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, правилами и техническими условиями;

  • -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию» ф.ОС-3.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право стороны обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого Подрядчика.

В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов и недоделок.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

  1. Лицензии (сертификаты)

9.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

  1. Имущественная ответственность сторон

10.1.При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки.

10.2. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счёт устранить дефекты своими силами или силами другого Подрядчика и, кроме того, взыскать с него штраф в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов.

10.3. Уплаты штрафов, пени и неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

  1. Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора c Подрядчиком в следующих случаях:

  • задержка Подрядчиком начала ремонта более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

  • задержка Подрядчиком хода ремонта по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов, лишающие Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

  • при остановке Заказчиком выполнения работ более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Подрядчика;

  • утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования выполненных работ.

11.3.При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонт передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, согласно положениям статьи 11, за 30 дней направляет письменное уведомление другой Стороне. Договор расторгается в установленном в разделе 11 порядке.

11.5. При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

  1. Особые условия

12.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.3. Заказчик при возникновении необходимости имеет право периодического контроля за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, в рамках заключенного договора подряда. При выявлении нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика, составляется письменное уведомление с перечисленными нарушениями и направляется Подрядчику для устранения, в разумный срок.

12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика соответственно Заказчиком. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.6. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

12.7. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату до даты освобождения им строительной площадки.

12.8. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении причин, препятствующих выполнению Стороной принятых обязательств.

12.9. Применимым правом является гражданское право Российской Федерации.

12.10. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в установленном порядке.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения или прекращения ремонта.

Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение настоящего Договора.

  1. Прочие условия

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

14.2. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

14.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения, изменения, распоряжения настоящего Договора, стороны вправе использовать документы, полученные посредством электронных и факсимильных средств связи, с последующей их заменой на оригинал в течение 30 календарных дней с момента подписания.

14.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  1. ^ Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

ФГУП «ПСЗ» ООО «Югстройинтерм»

^ 456080 г. Трехгорный, Челябинская обл.,

ул. Заречная, 13

ИНН7405000428, р/с 40502810402200000009,

к/с 30101810000000000991 в ГРКЦ г.Челябинска

БИК 047501991,

название банка: Челябинский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г.Челябинск

КПП 742150001

97400 Украина АРК Г. Евпатория

ул. Строителей,6

ИНН 329947701055, номер свидетельства 00299021

Банк -корреспондент : Сбербанк России

БИК 044525225

К/С30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

ИНН 7707083893

Банк получателя: АО «УкрСиббанк» г. Харьков Украина Отделение № 307

Р/С 26008011870800





Генеральный директор Генеральный директор



_______________М.И. Похлебаев ______________А.Г.Васильченко

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconИменуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора Юргелас...
Устава, с одной стороны, и ООО «ситроникс информационные Технологии», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconДоговор № поставки
«Поставщик», в лице генерального директора Ярило Л. Д., действующего на основании устава, с одной стороны, и ооо, именуемый в дальнейшем...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconПродавец, в лице директора Сидоренко Е. В., действующего на основании...
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Укрпромсервис», именуемое в дальнейшем продавец, в...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconДействующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной...
Ооо «ситроникс ит»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Юргелас М. В, действующего на основании Устава,...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconЗаявочный об оказании санаторно-курортных услуг
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Северное сияние», далее «Исполнитель», в лице Генерального...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconСтатья Предмет Договора Работнику предоставляется работа в Обществе...
Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Петров Петр Петрович, именуемый...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconО транспортно-экспедиционном обслуживании
Ооо «ситроникс ит», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юргелас Марии Владимировны, действующего на...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconО транспортно-экспедиционном обслуживании
Ооо «ситроникс ит», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юргелас Марии Владимировны, действующего на...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconДоговор №
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Корвус», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора...

В лице Генерального директора Васильченко А. Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора iconДоговор о дистрибьюторских услугах
Устава, с одной стороны, и Дочернее предприятие «интмакс», именуемое в дальнейшем Дистрибьютор, в лице Генерального директора Ярославской...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<